Вашингтон Марриотт Маркиз - Washington Marriott Marquis

Marriott Marquis Вашингтон, округ Колумбия
Вашингтон Марриотт Маркиз 01.JPG
Сеть гостиницОтели Marriott
Общая информация
Место расположенияСоединенные Штаты
Адрес901 Массачусетс-авеню Северо-Запад, Вашингтон, округ Колумбия
Координаты38 ° 54′13 ″ с.ш. 77 ° 01′29 ″ з.д. / 38.903574 ° с.ш.77.024654 ° з.д. / 38.903574; -77.024654Координаты: 38 ° 54′13 ″ с.ш. 77 ° 01′29 ″ з.д. / 38.903574 ° с.ш.77.024654 ° з.д. / 38.903574; -77.024654
Открыт1 мая 2014 г.
ВладелецКорпорация развития четырехугольника и Capstone Development
УправлениеМарриотт Интернэшнл
Технические детали
Количество этажей18 (14 над землей, 4 под землей)
Дизайн и конструкция
АрхитекторКупер Керри и tvsdesign;
BBGM (интерьер)
Дополнительная информация
Количество комнат1175 номеров
Кол-во апартаментов49 апартаментов
Стоянка400
Интернет сайт
Marriott Marquis DC

Marriott Marquis Вашингтон, округ Колумбия это роскошь Гостиница расположен на Массачусетс-авеню СЗ, в Северо-Запад, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты. Отель соединен с Конференц-центр Уолтера Э. Вашингтона через 9-ю улицу NW через подземный вестибюль.

Washington Marriott Marquis считается «отелем со штаб-квартирой конференц-центра», предназначенным как для размещения посетителей в конференц-центре Уолтера Э. Вашингтона через улицу, так и для расширения конференц-центра, предоставляя более компактные и универсальные конференц-залы. Площадь отеля - 9300 м².2) конференц-зала, который включает 30 000 квадратных футов (2800 м2) главный бальный зал и два меньших по 10 800 квадратных футов (1000 м2) бальные залы. Здание увенчано площадью 18800 квадратных футов (1750 кв.2застекленный пентхаус и 480 кв. м.2) открытая площадка для мероприятий.

Отель принадлежит Capstone Development, то район Колумбии, ING Clarion Инвестиции в недвижимость, Марриотт Интернэшнл, и Корпорация развития четырехугольника. Оператор - Marriott International. Он открылся 1 мая 2014 года и имеет 1175 номеров (включая 49 люксов), лобби с многоэтажным атриумом и четыре ресторана на первом этаже. В отеле 14 этажей над землей и четыре этажа ниже.

Новый конференц-центр

В Вашингтонский конференц-центр Второй конференц-центр в Вашингтоне, округ Колумбия, открылся 10 декабря 1982 года.[1] Но всего восемь лет спустя небольшие размеры объекта и бум строительства конференц-центров по всей стране привели к тому, что площадь 285000 квадратных футов (26500 кв.2) конференц-центр, чтобы увидеть резкий спад в бизнесе.[2] В мае 1990 года город обнародовал планы строительства нового здания площадью 685 миллионов долларов, площадью 2,3 миллиона квадратных футов (210 000 кв.2) конференц-центр.[3] Земля была нарушена для нового Конференц-центр Уолтера Э. Вашингтона 2 октября 1998 г. и открылась в 2003 г.[4]

Предлагаемый отель для штаб-квартиры конференц-центра

Консультантские исследования

Открытие в 1998 году Конференц-центра Уолтера Э. Вашингтона привело многих к выводу о необходимости «отеля для штаб-квартиры конгресса».

В связи с тем, что рядом с новым конференц-центром было немного отелей, потребность в «отеле для штаб-квартиры конгресса» с самого начала считалась насущной. В мае 1999 года компания Monument Realty предложила построить отель со штаб-квартирой для конгрессов на 1000 номеров на территории площадью 4700 кв.2) участок, которым он владел, на участке примерно треугольной формы, ограниченном Нью-Йорк-авеню NW, K Street NW и 10th Street NW.[5] Памятник оценил стоимость гостиницы в 206 миллионов долларов. Чтобы предприятие стало прибыльным, его стоимость должна быть снижена до 169 миллионов долларов. Памятник потребовал 57,3 миллиона долларов в финансирование прироста налогов (TIF), но так и не получил одобрения от города на выделение средств.[6] В конце октября 2000 года компания Monument Realty продала земельный участок за 43,2 миллиона долларов компании. Бостон Недвижимость.[7] (901 Нью-Йорк Авеню Осенью 1999 года отель Washington Renaissance на 9-й и I-й улицах NW подал заявку на финансирование в размере 25 миллионов долларов в виде TIF для расширения в отель со штаб-квартирой конференции. Но городские власти отклонили этот запрос, заявив, что существует значительный риск того, что это не принесет налоговых поступлений, которые сделают TIF финансово жизнеспособным. Член Совета округа Колумбия Джек Эванс представил закон о присуждении TIF ​​отелю Washington Renaissance Hotel,[8] но это не прошло, и владелец отеля продал землю, на которой должно было произойти расширение.[9]

Чтобы решить, является ли отель в штаб-квартире конференц-центра экономически целесообразным, в 2000 году были проведены два исследования. Во-первых, город заказал исследование чикагской фирмой C.H. Джонсон Консалтинг. Предполагая, что заполняемость составляет 71 процент, а средняя стоимость номера составляет 215 долларов в сутки на 1500 номеров, исследование Джонсона показало, что отель принесет 135 миллионов долларов валовой выручки в первый год, что приведет к дефициту в 34 миллиона долларов. Тем не менее, исследование Джонсона назвало отель штаб-квартиры конференции «необходимым ингредиентом», сославшись на размер нового конференц-центра, расстояние (почти 2 мили (3,2 км)) до самого большого отеля и небольшой размер близлежащих отелей. В исследовании Джонсона не предпринималась попытка учесть экономическое влияние отеля на другие предприятия города. Другое исследование PricewaterhouseCoopers по заказу Вашингтонское управление конвенций и спорта (WCSA), выяснили, что за четвертый год работы конференц-центр будет генерировать потребность на 55 500 ночей больше, чем могут вместить существующие гостиницы города. Со временем, заключили в PricewaterhouseCoopers, новый конференц-центр будет генерировать спрос на 500 000 ночей в год. Тем не менее, исследование также предупредило, что любой отель со штаб-квартирой конвенций должен будет полагаться на встречи, не связанные с конвенциями, в значительной части своего бизнеса, что приведет к конкуренции с небольшими отелями в городе.[10]

Запрос предложений на новую гостиницу

К ноябрю 2000 года частные застройщики и городские власти обсуждали не столько вопрос, стоит ли строить отель со штаб-квартирой для конгрессов, сколько то, насколько большим он должен быть. Для нового отеля требовалось от 1200 до 1500 номеров и площадью не менее 80 000 квадратных футов (7400 кв.2) площади переговорной. Это также должно было быть в нескольких минутах ходьбы от нового конференц-центра. Городские власти наняли консалтинговую фирму, чтобы определить, будет ли финансово жизнеспособным построить отель стоимостью 400 миллионов долларов на следующих участках: в старом конференц-центре на северо-западе Массачусетс-авеню или на северо-западе Нью-Йорк-авеню. Несколько крупных гостиничных операторов выразили заинтересованность в строительстве нового отеля, в том числе Hyatt и сети Marriott.[11] Однако на тот момент никаких дополнительных действий предпринято не было.

Шесть месяцев спустя, в апреле 2001 г., Мэр округа Колумбия Энтони А. Уильямс объявил, что выпускает запрос предложений (RFP) на строительство отеля со штаб-квартирой для конгрессов на 1100 номеров и стоимостью 200 миллионов долларов рядом с местом расположения старого конференц-центра. Уильямс попросил частных разработчиков предложить частные участки для отеля. Если частной собственности не было, Уильямс предложил построить отель на месте старого конференц-центра (хотя в отчете консультанта говорилось, что это ограничит потенциал развития этого места). Уильямс сказал, что решение по предложению будет принято до конца года, и оставил открытой возможность того, что город субсидирует финансирование отеля. Застройщик Кингдон Гулд III сказал, что он был готов построить отель на площади 7900 кв.2) земельный участок, которым он владел, на углу Северо-западного Массачусетского авеню и 9-й улицы Северо-Запад. Аналогичным образом разработчик Дуглас Джемал предложил принадлежащий ему участок на 7-й улице NW и New York Avenue NW.[12]

Четыре предложения по отелю на 1000 номеров (сейчас его стоимость составляет 300 миллионов долларов) были представлены до крайнего срока в августе 2001 года. Они включали предложения:

  • Hilton Hotels & Resorts, Дуглас Джемал и Landmark Organization Inc. (компания-разработчик, базирующаяся в г. Остин, Техас ) для отеля на северо-восточном углу 7th Street NW и New York Avenue NW.
  • Onyx International для отеля на северной стороне Massachusetts Avenue NW между 4-й и 5-й улицами NW.
  • Памятник недвижимости для отеля на K Street NW между 4 и 5 улицами NW
  • Marriott International и Kingdon Gould III для отеля на 9th Street NW между L Street NW и Massachusetts Avenue NW.

Город установил крайний срок декабрь 2001 г. для принятия решения по предложениям.[13]

Награда за отель со штаб-квартирой конференции была вручена Marriott International в октябре 2002 года. 11 сентября нападения вызвали серьезный экономический спад в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за чего город отложил принятие решения по запросу предложений более чем на год.[14] Награда была присуждена только 29 октября 2002 года. Мэрия заявила, что город, вероятно, предоставит финансирование TIF для проекта, который, как теперь планировалось, будет иметь 1500 комнат, 90 000 квадратных футов (8400 кв.2) помещения для совещаний, стоимостью 500 миллионов долларов и откроется в конце 2006 или начале 2007 года. Предложение Marriott / Gould было выбрано из-за размера земельного участка, его расположения рядом с конференц-центром и земли, которая уже принадлежала партнерам. . Городские власти заявили, что намерены просить Совет принять закон о создании некоммерческой организации для продажи облигаций TIF и владения гостиницей. Marriott заявила, что купит облигации на 24 миллиона долларов, чтобы создать долю в отеле, которую, по ее словам, будет строить Компании JBG. Чтобы сохранить разумные проценты по облигациям, городские власти заявили, что они также будут стремиться к разрешению отвлечь до 19 миллионов долларов из общих налоговых поступлений в случае, если отель не принесет достаточного дохода для выплаты процентов по облигациям TIF.[15]

Первоначальное предложение финансирования

Мэр округа Колумбия Энтони Уильямс (на фото) начал процесс строительства отеля Washington Marriott Marquis, направив запрос предложений в апреле 2001 года.

Предложение города о финансировании TIF ​​вызвало споры. Критики, такие как Чарльз В. Макмиллион (главный экономист бизнес-консалтинговой фирмы MBG Information Services), утверждали, что размещение в отеле в штаб-квартире конференции приведет к снижению налоговых поступлений за счет снижения давления на стоимость гостиничных номеров по всему городу и удержания посетителей от местных ресторанов. и розничный бизнес. Критики также отметили, что в отеле, где находится штаб-квартира конференции, не будет достаточного количества посетителей, чтобы компенсировать упущенный доход от налога с продаж. Руководители других гостиничных сетей заявили, что городская финансовая сделка предполагает поступления от налога с продаж в размере от 40 до 48 миллионов долларов в год, но более разумная оценка составляла от 25 до 30 миллионов долларов в год. В ответ на это городские власти указали на два исследования, проведенных в 2000 году, которые пришли к разным выводам, и отметив, что конференц-центр обещал тем, кто заказывал большие встречи в этом месте, что к 2007 году будет открыт штаб-квартира отеля. Без отеля эти группы они сказали, что можно отменить полностью.[10]

29 марта 2003 года официально открылся конференц-центр Уолтера Э. Вашингтона за 600 миллионов долларов.[16]

Городу потребовалось больше года, чтобы проработать предложение TIF. 16 декабря 2003 года мэрия наконец попросила Совет создать некоммерческую организацию, уполномоченную выпускать не облагаемые налогом облигации и занимать 1 миллиард долларов. Согласно плану, 460 миллионов долларов из выпуска облигаций пойдут на строительство отеля штаб-квартиры конвенции. (Город сказал Tishman Urban Development Corp., а не JBG Cos., построит отель.) Оставшийся выпуск облигаций позволит рефинансировать существующий долг конференц-центра, чтобы воспользоваться гораздо более низкими процентными ставками. По заявлению мэрии, выпуск пакетных долговых обязательств сделал выпуск облигаций более привлекательным для инвесторов, поскольку он был обеспечен доходами от двух компаний, а не от одной. Чтобы еще больше гарантировать, что облигации были приняты Уолл-стрит, город согласился гарантировать часть процентов по облигациям за счет общих налоговых поступлений в случае, если отель TIF не покроет проценты.[17]

Расположение отеля

Противоречие Мариани

В марте 2004 года мэр и городской совет все еще вели переговоры по сделке с TIF, хотя оба надеялись, что закон будет принят к маю. Даже когда Центр исследований выставочной индустрии сказал, что отель штаб-квартиры важен для успеха конференц-центра, другие отели в городе высказывали опасения, что конференц-центр не обеспечил достаточное количество ночей для оправдания его строительства.[18] Вашингтон Пост деловой обозреватель Стивен Перлштейн В апреле 2004 г. его спросили, действительно ли нужен такой большой отель, который, по всей видимости, финансируется городом, чтобы сделать конференц-центр прибыльным. Перлштейн утверждал, что двух отелей на 500 номеров, построенных исключительно на частное финансирование, будет достаточно.[19]

Председатель городского совета округа Колумбия Линда В. Кропп в течение года вела проигрышную битву за то, чтобы разместить отель со штаб-квартирой на месте старого конференц-центра.

В апреле 2004 года городской совет округа Колумбия начал обсуждение вопроса о том, следует ли построить отель со штаб-квартирой на месте старого конференц-центра. Это предложение было инициировано местным архитектором Тедом Мариани, который предложил построить отель на 1500 номеров с просторным конференц-залом, соединенным туннелем с новым конференц-центром. Мариани убедил нескольких членов городского совета, что это будет наилучшее использование земли.[20] (Перлстайн предполагает, что решение совета было также частично принято «из-за обиды на то, что его в значительной степени исключили» из переговоров в прошлом году.)[19] Администрация Уильямса решительно выступила против плана Мариани.[20] В течение следующего месяца члены администрации Уильямса и сотрудники городского совета встретились, чтобы обсудить предложение Мариани.[21] Джо Стернлиб, руководитель Деловой район в центре округа Колумбия; Джеймс А. Джемисон, помощник мэра по планированию; консультант по развитию города Рон Каплан встречался по два-три часа в день три раза в неделю с сотрудниками совета и предлагал согласиться на гостиницу и некоторые помещения для встреч, если совет утвердит сделку до конца июня. Но председатель совета Линда В. Кропп и член Совета Джек Эванс (в палате которого находился объект) оба поддержали план Мариани.[21] 15 июля 2004 г. обе стороны достигли соглашения о продолжении существующего плана Уильямса.[22] Однако некоторые члены городского совета и WCSA выступили против соглашения. Сделав еще один шаг, WCSA заказала исследование территории старого конференц-центра консалтинговой фирме Conventions, Sports & Leisure International (CSIL). WCSA сообщила, что отчет будет готов в августе 2004 года.[22]

Отчет WCSA

Отчет CSIL был завершен в октябре 2004 года. Право было проголосовать за принятие отчета консультанта 13 октября 2004 года, но голосование было отложено после того, как мэр Уильямс попросил больше времени для обсуждения решения.[23] На следующий день Кропп, при поддержке городской индустрии гостеприимства, снова предложил использовать старый конференц-центр под отель штаб-квартиры на 1500 номеров за 450 миллионов долларов.[24] Поскольку обе стороны, казалось бы, зашли в тупик, в конце октября вмешался Грег Фазакерли, местный разработчик и бывший президент Ассоциации строительной индустрии округа Колумбия, чтобы помочь обеим сторонам прийти к соглашению. Затем WCSA назначила голосование по отчету консультанта на 4 ноября.[25]

WCSA снова отложила голосование до декабря, но 4 ноября опубликовала отчет CSIL под давлением других сторон в споре.[23] В отчете проанализированы шесть участков для размещения потенциального отеля для штаб-квартиры конференции, а также варианты финансирования.[23] 3 декабря правление WCSA проголосовало за сайт Williams, но заявило, что продолжит изучение возможности размещения отеля где-нибудь на New York Avenue NW.[26] WCSA сообщила, что третий вариант - построить отель на северо-восточном углу территории старого конференц-центра.[26] Кропп был недоволен действиями WCSA,[26] а городской совет продолжал откладывать принятие мер по плану TIF.[27]

Решение по вопросу размещения

Разрешение спора было принято в июне 2005 года после более чем годовой задержки. К апрелю 2005 года большинство городского совета поддержало предложение Уильямса, и совет планировал утвердить план Уильямса 4 мая.[28] Но Кропп убедил совет отложить голосование, утверждая, что закон по-прежнему дает мэру полную свободу действий в отношении того, где построить отель для штаб-квартиры конгресса.[29] Уильямс представил пересмотренное соглашение 24 мая,[30] и совет единогласно[31] утвердил план реконструкции старого конференц-центра 6 июня 2005 г.[32] В соглашении говорилось, что 120000 квадратных футов (11000 м2) земли в северо-восточном углу участка старого конференц-центра останется незастроенным до решения совета о том, что делать с собственностью. Согласно плану, совет также сохранил за собой право в любое время изменить местоположение отеля штаб-квартиры конвенции.[32]

Получение больше земли

Покупка здания Pipefitters

Штаб-квартира Pipefitters, покупка которой WCSA в августе 2005 г. помогла помешать другому застройщику владеть землей на предпочтительном участке.

Еще более усложняло дело предложение в августе 2005 года расположенной в Филадельфии девелоперской компании Lubert-Adler Management на сумму 30 миллионов долларов на покупку участка площадью 0,5 акра (2 000 кв.2) земельный участок на углу 9-й улицы NW и Massachusetts Avenue NW. Эта земля принадлежала профсоюз, то Объединенная ассоциация подмастерьев и учеников сантехники и трубопроводной арматуры (Pipefitters) и профсоюзы исторический, 90-летний штаб занял сайт. Marriott, Gould и городские власти надеялись убедить Pipefitters продать свое здание для строительства отеля. Чтобы предотвратить покупку Lubert-Adler, WCSA внесла залог в размере 900 000 долларов за собственность Pipefitters и пообещала, что историческое здание будет включено в новую гостиницу, а не снесено.[33] 22 августа компания Pipefitters согласилась продать свои помещения площадью 13 500 кв.2) посылку в WCSA на сумму 30 миллионов долларов.[34][35] Эта продажа значительно повысила привлекательность сайта, предпочитаемого Уильямсом.

Предложение отеля для штаб-квартиры конференции получило серьезный импульс 11 сентября 2005 г., когда во втором отчете CSIL был сделан вывод о том, что отель на 1 200 номеров стоимостью 417 миллионов долларов и площадью 9300 кв.2) конференц-залов и 600 парковочных мест были бы финансово жизнеспособными. CSIL заявил, что строительство отеля, построенного на месте старого конференц-центра, займет на 12-15 месяцев больше времени и будет стоить на 12 миллионов долларов больше.[36] Отчет, казалось, подавлял любые дальнейшие попытки построить на старом сайте конвенции.

Обмен земель Гулда

Участок в северо-восточном углу старого конференц-центра, который Кингдон Гулд III наконец получил в результате обмена землей в ноябре 2007 года.

После утверждения советом участка Уильямс, город и Кингдон Гулд III начали переговоры о земле Гулда, на разрешение которых уйдет почти два года. Причина переговоров не ясна. Гулд присоединился к первоначальному предложению Marriott о строительстве отеля и, похоже, хотел использовать для этого свою землю. Но в какой-то момент между октябрем 2002 г. и январем 2006 г. стало ясно, что частное финансирование отеля штаб-квартиры конвенции не может быть получено с таким количеством владельцев собственности.[37] Гулд был самым маленьким владельцем собственности и не вносил вклад в проект, что привело к переговорам о получении его земли.

Первоначально город и Гулд обсуждали два варианта: купить землю Гулда напрямую или разрешить Гулду обменять свою землю на принадлежащую городу землю в другом месте.[38] Обе стороны договорились об обмене землей, но переговоры зашли в тупик после того, как Гулд заявил, что его земельный участок (оцененный в 72,6 миллиона долларов) был более ценным, чем принадлежащий городу участок на северо-восточном углу территории старого конференц-центра (оцененный в 75,9 миллиона долларов).[35] Кроме того, Гулд хотел внести изменения в зонирование старого конференц-центра. Законодательство о зонировании города требовало, чтобы на этом участке было построено 200 единиц жилья.[39] Гулд хотел получить гарантии того, что он получит отказ от этого правила.[40]

26 января 2006 года Гулд согласился обменять участок площадью 1,5 акра (0,61 га) на юго-восточном углу 9-й улицы NW и Massachusetts Avenue NW на принадлежащий городу участок такого же размера на месте старого конференц-центра.[34][38][41] В соглашении, в частности, говорилось, что город будет добиваться внесения изменений в ограничительные правила зонирования на территории старого конференц-центра.[42] Письмо о намерениях, подписанное обеими сторонами, также заставило одну из компаний Гулда[43] управляющий гаражом в новом отеле со штаб-квартирой конференции, и включил в себя плату за просрочку, если город не примет оперативных мер для завершения обмена.[39] Поскольку участок, который предпочитал Уильямс, был недостаточно большим для запланированного отеля, а участки, принадлежащие городу, находились в несмежном районе, обмен землей Гулда создал более унифицированный участок с меньшим количеством владельцев.[34]

К февралю 2007 года соглашение об обмене землей все еще не было заключено. Изменений в зонировании не произошло, хотя городские власти обещали, что они придут. Не было подписано и соглашения об управлении гаражом. Городские власти отказались участвовать в эксплуатации отеля и посоветовали Гулду провести переговоры с Marriott об управлении гаражом. Долгие переговоры привели к появлению пункта о просрочке платежа, по которому город должен был выплатить Гулду 2,2 миллиона долларов. Это тоже отсрочило обмен, поскольку для оплаты сборов более 1 миллиона долларов требовалось одобрение городского совета.[39] В сентябре Гулд и городская общественность обвинили друг друга в срыве сделки.[37]

Сделка по обмену землей Гулда была окончательно одобрена городским советом 1 ноября 2007 года.[44] На изменение местных правил зонирования ушло 22 месяца, поэтому Гулд был освобожден от строительства жилья на новом участке.[44]

Разное прочие земельные участки

У города также были проблемы с получением права собственности на другие части гостиничного сайта. Два небольших участка на 9-й и L-й улицах NW все еще оставались в руках их владельцев в начале 2007 года. Хотя город мог использовать свои выдающиеся полномочия (одобрено в июне 2006 года),[45] Вместо этого он начал переговоры о цене на землю. Эти переговоры длились почти два года.[39] Только в декабре 2006 года город использовал свои выдающиеся владения, чтобы обезопасить землю.[46]

Первый пакет финансирования

После утверждения советом плана размещения, завершенного в июне 2005 года, совет оказался под давлением, чтобы утвердить пакет финансирования для отеля штаб-квартиры съезда. Но почти ничего не изменив в этом вопросе, Marriott и RLJ Development (фонд развития, принадлежащий миллиардеру, владельцу хедж-фонда кабельного бизнеса Роберт Л. Джонсон ) заявил 11 сентября 2005 г., что они работали над планом частного финансирования гостиницы и вообще избегали прихода в городской совет.[36] Но и частное финансирование не нашло места.

В феврале 2006 года мэр Уильямс повторно представил в городской совет свое трехлетнее предложение о государственном финансировании гостиницы штаб-квартиры съезда. С вероятной стоимостью отеля в 650 миллионов долларов, Уильямс попросил город продать 187 миллионов долларов в виде облигаций TIF компании WCSA, которая, в свою очередь, будет продавать облигации WCSA на основе собственных доходов, а также доходов TIF. WCSA будет использовать свои собственные облигации для оплаты 187 миллионов долларов затрат на строительство отеля, а оставшаяся часть будет финансироваться из частных источников Marriott и RLJ Development. Предложение Уильямса также сдало в аренду принадлежащую государству землю Marriott и ее партнерам на 99 лет за 37 миллионов долларов. Сделка позволила Marriott построить отель на 1434 номера площадью 9300 кв.2) конференц-залов и 600 парковочных мест. Кроме того, Marriott разрешит WCSA построить 50 000 квадратных футов (4600 м²).2) конференц-центр на сайте. (WCSA заявила, что профинансирует этот центр отдельно от продажи облигаций WCSA.) Хотя главный финансовый директор города Натвар Ганди сомневался, что отель будет приносить достаточно налоговых поступлений для удовлетворения потребностей TIF, консультант Marriott MuniCap оценил, что отель принесет 44,2 миллиона долларов налоговых поступлений 3. лет после его завершения. Чтобы строительство началось к 2008 году, в законодательстве также принудительное отчуждение язык, позволяющий городу получить право собственности на две небольшие собственности на участке, которые он еще не приобрел.[35]

Утверждение этого пакета финансирования было относительно быстрым. В июне 2006 года совет принял предложение Уильямса. Было одобрено только 135 миллионов долларов в виде облигаций TIF, но положения о выдающихся доменах были включены в представленном виде.[45]

В ноябре 2006 г. Адриан Фенти был избран мэром Вашингтона, округ Колумбия, после того, как Энтони Уильямс отказался баллотироваться на третий срок. Фенти была приведена к присяге в январе 2007 года.

Второй пакет финансирования и договор строительства

Финансовая жизнеспособность и проблемы финансирования

Опасения по поводу жизнеспособности отеля в штаб-квартире конференц-центра снова возникли в 2007 году. Количество бронирований конференц-номеров в Вашингтоне, округ Колумбия, снизилось на 13 процентов в 2006 году и, по оценкам, еще на 24 процента в 2007 году и на 29 процентов в 2008 году, что ставит под сомнение необходимость для отеля со штаб-квартирой.[47] В Балтимор, Мэриленд гостиница со штаб-квартирой конференц-центра, утвержденная в 2006 году, не смогла увеличить количество бронирований для конференций. Более того, Компания Gaylord Entertainment строил гостиницу и конференц-комплекс на 2000 номеров на своей Национальный курорт и конференц-центр Гейлорд в Округ принца Джорджа, штат Мэриленд, прямо через черту города. Комплекс Гейлорда, Вашингтон Пост сказал, вероятно, отвлечет бизнес от предложенного отеля штаб-квартиры конференции округа Колумбия.[39] Рассматривая эти разработки, Хейвуд Сандерс, профессор Государственное управление на Техасский университет в Сан-Антонио пришел к выводу, что «размещение в отеле не является гарантией того, что он улучшит работу [конференц-центра Уолтера Э. Вашингтона]».[47] Но другие защищали необходимость в отеле штаб-квартиры конвенции. Должностные лица конференц-центра и Уильям Хэнбери, президент и главный исполнительный директор Washington Convention & Tourism Corp. (некоммерческая группа, продвигающая конгрессы и туризм в городе), обвинили в падении бронирований отсутствие отеля в штаб-квартире. Хэнбери оценил потери, связанные с проведением конференций, в 200 миллионов долларов.[39] Кроме того, Вашингтон Пост сообщили, что заполняемость отелей в городе все еще была настолько высокой, что немногие отели были готовы предоставить конвентам значительные скидки, которые они обычно получали. Это тоже сказывалось на бронировании конференц-центров.[47]

Другие проблемы угрожали поднять стоимость отеля и поставить под сомнение его жизнеспособность. Новым камнем преткновения было то, сколько номеров отель должен будет выделить каждую ночь для деловых встреч. Marriott и его финансовые партнеры хотели, чтобы для конференц-бизнеса было меньше помещений, чтобы его операционная прибыль была выше. Marriott также хотела построить несколько конференц-залов среднего размера, а не несколько больших бальных залов. К февралю 2007 г. согласия по этим вопросам достигнуто не было, несмотря на несколько месяцев переговоров. Однако стороны договорились, что подземная часть отеля будет включать в себя территорию площадью 7000 кв.2) конференц-центр, который будет включать как минимум один бальный зал и несколько конференц-залов. По словам руководителей RLJ Development, длительные переговоры привели к увеличению затрат и могли привести к тому, что Marriott и его партнеры потребовали больше государственных денег.[39] Однако переговоры, похоже, не помешали строительству. Строительство отеля планировалось начать в начале 2010 года к открытию в конце 2011 года.[39]

Несмотря на вопросы о необходимости в отеле, к февралю 2007 года возникло частное финансирование. Marriott и RLJ Development объявили, что Quadrangle Development Corporation присоединяется к проекту в качестве финансового партнера для отеля, стоимость которого упала до 550 миллионов долларов. Несмотря на то, что город не выдал никаких разрешений на закрытие переулков, сохранение исторических зданий, раскопки на глубине до 80 футов (24 м) под землей или изменения зонирования, добавление частных инвестиций в отель было сочтено положительным знаком.[39]

Запрос на дополнительные государственные средства

Финансовый директор округа Колумбия Натвар Ганди предупредил, что государственное финансирование отеля нарушит предел долга города. Позже он помог согласовать окончательный пакет финансирования.

В 2008 году не только развалились существующие финансовые сделки, но и выросли расходы по проекту. Поскольку застройщики запросили дополнительное государственное финансирование, предел долга города стал играть роль в переговорах.

В феврале 2007 года официальные лица RLJ Development предупредили, что чрезмерная задержка с утверждением проекта ведет к увеличению затрат и может побудить Marriott и ее партнеров искать дополнительное государственное финансирование.[39] Финансовый директор города Натвар Ганди предупредил в июне 2007 года, что проект рискует нарушить предельный уровень добровольного долга города в 12 процентов от общих расходов.[48][49] 23 марта 2007 г. Вашингтон Пост сообщил, что город не будет предлагать Marriott дополнительное финансирование проекта в виде налоговых льгот.[50]

Marriott запросил дополнительное государственное финансирование в начале сентября 2007 года. Стоимость объекта выросла до 750 миллионов долларов, и ухудшающийся экономический климат сделал меньше кредита доступным. Marriott и RLJ Development заявили, что без дополнительных государственных средств они не получат прибыль от отеля. В ответ член совета Джек Эванс (давний сторонник отеля) предложил городским властям отменить проект.[37][51]

Окончательный договор строительства

Чтобы спасти проект, Marriott согласилась уменьшить размер отеля. Вскоре после запроса о дополнительном государственном финансировании округ попросил Marriott сократить стоимость объекта, сократив количество комнат примерно до 1000.[37] Marriott согласилась построить только 1150 залов и списать подземный бальный зал и помещения для встреч (что сэкономило около 100 миллионов долларов).[52] Marriott и городские власти также разрешили свой спор по поводу помещения, выделенного для деловых встреч. Этот вопрос решался с начала 2007 года, когда мэр Фенти дал Marriott готовое предложение зарезервировать 80 процентов комнат для конференц-центра при условии, что бизнес в конференц-центре был забронирован на три года. заранее.[50] Marriott согласилась на выделение 80 процентов в сентябре.[52]

Уступки Marriott сработали. 24 сентября 2007 года Marriott, WCSA и городские власти подписали соглашение о совместном финансировании отеля на 1150 номеров.[53]

Проектные работы

Marriott опубликовал подробную информацию о продолжающихся усилиях по проектированию отеля в октябре 2008 года, более чем через год после того, как город согласовал технические характеристики здания. Компания заявила, что отель со штаб-квартирой конференции откроется в 2009 году и откроется в 2012 году. Marriott планировала, что в отеле будет шесть ресторанов, пять из которых расположены на уровне улицы. Эти рестораны на первом этаже будут включать традиционный ресторан, концептуальный ресторан, кафе, спорт-бар и высококлассный винный бар.[54] Marriott представила свои планы на утверждение комиссии по зонированию округа Колумбия в ноябре 2008 года.[55]

Дизайн Marriott Marquis был представлен на рассмотрение Национальная комиссия по капитальному планированию в конце 2008 года. Проекты предусматривали 14-этажное здание площадью 1 миллион квадратных футов (93 000 кв.2) гостиница со стеклянным и стальным фасадом. Фасад исторического здания Pipefitters 1916 года будет встроен в фасад. Проект требовал выкопать 100 футов (30 м) под землей для строительства 1000 парковочных мест и двух уровней полезного пространства для размещения 100000 квадратных футов (9300 м)2) бальных и переговорных помещений (восстановленных по проекту). Планы также предусматривали строительство туннеля под 9-й улицей северо-западного направления, чтобы связать отель и конференц-центр.[56] Комиссия, наделенная полномочиями по утверждению разработки, отчиталась 4 февраля положительно.[57] В том же месяце WCSA объявила андеррайтеры для предстоящего выпуска облигаций на сумму 187 миллионов долларов (из которых 134 миллиона долларов пойдут на гостиницу).[58]

Третье соглашение о финансировании

Обвал частного финансирования

По мере углубления рецессии и обострения долгового кризиса застройщики отеля просили еще больше государственного финансирования. Но в июле 2008 года финансовый директор города Ганди повторил свое предупреждение с июня 2007 года о том, что таким образом город нарушит свой предел долга. Город уже выделил государственное финансирование на реконструкцию Юго-западная набережная, многофункциональный проект O Street Market и покупка торгового центра Skyland, и Ганди предупредил, что, возможно, потребуется отвлечь финансирование от этих и других проектов, иначе городу останется всего 122 миллиона долларов, которые можно потратить на развитие и инфраструктуру между 2008 и 2014 гг.[49] Marriott попытался развеять опасения города, заявив, что он еще не обращался к рынкам капитала в поисках частного финансирования и не сделает этого как минимум до апреля 2009 года.[54]

Private financing for the hotel collapsed in June 2009. RLJ Development dropped out of the project some time between September 2007 and June 2009, but Marriott added Capstone Development (led by a former Marriott executive) as a new financing partner. However, Marriott, Capstone, and Quadrangle Development were unable to find the funds needed to begin construction. In an attempt to rescue the project, on May 29, WCSA authorized the sale of $750 million in bonds to pay for the hotel. To issue these bonds, WCSA needed city council approval. But with the city facing an $800 million budget deficit in fiscal 2010 and a $1 billion deficit in 2011, such approval seemed unlikely.[59]

The city council began considering in June 2009 whether an additional $100 million in city financing might convince lenders or investors to join the project. On June 7, Capstone said it had $135 million in equity dollars in place, but needed $300 million in lending for that equity to be committed.[60] In mid June, the city council considered transferring funding away from seven other city-backed development projects to fund the hotel, since the council refused to violate the city's debt cap.[61] But several unnamed city council members, the Вашингтон Пост reported, were unwilling for the city to take a greater equity interest in the hotel after spending $700 million on constructing the new Национальный парк в марте 2006 г.[62]

Third financing package

On June 17, 2009, the city council and WCSA came to an agreement on a new financing plan crafted by city CFO Natwar Gandhi. Under the plan, the city would loan Marriott $80 million in return for Marriott, Capstone, and Quadrangle raising their equity contribution to $320 million from $135 million. To obtain the additional equity money, ING Clarion Real Estate Investment was added as a new partner in the project. The higher equity participation meant that Marriott would no longer need to seek private lending as part of the agreement—which meant construction could go forward without the long delay that would occur while seeking bank loans.[63] The city's total contribution would be $267 million ($135 million in equity financing, $80 million in loans, and $52 million in WCSA bond refinancing), all to be raised by a joint city-WCSA bond issue.[62]

The D.C. City Council voted unanimously on June 29, 2009, in favor of the new financing package. The deal was revised somewhat from the June 17 agreement. The city agreed to issue $225 million in bonds (down from $267 million) in order to give Marriott $159 million in equity financing (an increase from $135 million).[64] TIF revenues from the hotel project itself would pay for $135 million in equity financing, while the other $24 million in equity money would come from other TIF revenue sources in the city.[65] A new wrinkle in the plan was that WCSA would contribute a $25 million loan (payable over 25 years) as well as a one-time $22 million grant to build the hotel. The city also agreed to eliminate the requirement that a parking garage be built near the hotel.[64]

The June 29 financing deal passed a second and final vote by the council on July 14, 2009. A $2 million training program (to be paid for by the bond issue) was added to the city's bond issue. The money raised paid the construction contractor to train unemployed city workers in various skilled construction jobs while the hotel was built.[65][66] Marriott officials said that, with the financing finally in place, groundbreaking would occur in late 2010 and the hotel to open 42 months later.[56]

The JBG Cos. lawsuit

Initiation of the lawsuit

JBG Cos. allegedly sued to stop the Washington Marriott Marquis project in order to obtain favorable action by Marriott on condo conversions at the Marriott Wardman Park (на фото).

Construction of the Marriott Marquis was placed on hold on September 4, 2009. A subsidiary of the JBG Cos., Wardman Investor LLC, filed a notice with the city's Contract Appeals Board in early 2009 to have the entire project set aside for being an "invalid sole source procurement". JBG Cos. argued that the original proposal required the hotel to be built on private land and financed with private money. JBG did not submit a proposal because it could not meet these conditions. Subsequently, the city negotiated only with Marriott, eliminated the private investment requirement, added $272 million in public financing, and gave Marriott an "extraordinarily favorable" lease. JBG argued that these changes so altered the terms of the project that it should be put out for public bid again. The appeals board said in July 2009 that JBG Cos. lacked стоя to protest the award since it never bid on the job. Even if the company did have standing, the appeals board said, it lost the right to protest after the council passed legislation removing the project from the regular contracting process in 2006.[67]

The JBG Cos. motive for filing the lawsuit may not have been to contest the construction of the convention headquarters hotel, however. В Вашингтонский деловой журнал, quoting unnamed business sources, said that the lawsuit was really prompted by a dispute between JBG Cos. and Marriott over turning a portion of the Марриотт Уордман Парк (which JBG and another firm, CIM Group, purchased from Marriott in 2005) into condominiums.[68]

The lawsuit continued through the fall of 2009 and into 2010. The D.C. Attorney General asked the court to dismiss the suit on October 11,[69] but the court declined to do so on November 18.[70] The city asked for a reconsideration of its motion on December 1,[71] but the court declined to do so on January 6, 2010.[72]

Counter-suits

Marriott counter-sued JBG Cos. on January 14, 2010, accusing JBG Cos. of вредоносное вмешательство in its contractual relations. In support of its claim, Marriott told the court that JBG Cos. officials had threatened Marriott with a convention center lawsuit if it did not renegotiate its Wardman Park deal.[73] The lawsuit significantly delayed financing of the project. No bonds were issued by mid-January 2010, and there were signs that ING Clarion might back out of the project if additional delays occurred. In an attempt to break the deadlock, Council member Jack Evans (a former real estate attorney) tried to mediate the dispute.[74] On January 21, WCSA filed suit against JBG Cos. for tortious interference as well.[75] The city followed suit with yet another tortious interference claim on February 18.[76]

29 марта 2010 г. Высший суд округа Колумбия Judge Natalia Combs Greene granted partial summary judgment and a motion to dismiss to Marriott, the city, and WCSA. A partial out-of-court settlement had already been reached by the parties giving JBG Cos. some limited ability to move forward on the condo project, but that agreement now seemed unnecessary given the court's ruling.[77] Public officials were pleased with the court's ruling, and believed the convention headquarters project would move ahead quickly. The amended order can be viewed here.[78] City officials said groundbreaking on the hotel would occur in May or June 2010,[79] and WCSA officials said the construction bonds could brought to the market within 60 to 75 days.[80]

Resolution of the lawsuits

But by June 2010 there was still no agreement over the JBG Cos. lawsuit. All parties had suspended litigation against one another three weeks prior to the district court's decision to give negotiations a chance.[81] But unnamed legal sources told the Вашингтонский деловой журнал that JBG Cos. could still appeal the district court's ruling, which brought a halt to talks. With no resolution in sight, the city said on June 3 that it would resume litigation in two days if an agreement was not forthcoming.[82] No resolution was reached, and litigation resumed on June 8.[83]

The parties in the various lawsuits resolved their legal dispute on July 1, 2010.[84] The agreement permitted construction to go ahead on the convention headquarters hotel, but otherwise terms were not disclosed.[85] The agreement precluded a legal appeal by all parties.[86]

The legal dispute had delayed construction on the convention headquarters hotel by another nine months. To get the project moving again, WCSA said it would release its $22 million grant to Marriott and its partners by the end of August 2010 so that ground preparation could begin immediately.[87]

Строительство гостиницы

Construction continues on the Marriott Marquis Washington, DC in August 2011.

WCSA's bonds reached the market in November 2010. The bond issues included $66.5 million of tax-exempt Build America Bonds (BAB) recovery zone facility bonds, $90 million of taxable BAB recovery zone economic development bonds, and $20.1 million of BAB direct payment bonds—all of which went to fund the convention headquarters hotel. Another $71.8 million of taxable bonds refinanced existing WCSA debt.[86]

Ground was broken for Marriott Marquis Washington, DC on November 10, 2010. Officials announced that the four-star hotel would open in the spring of 2014. Construction was expected to take a full year longer than usual due to the deep excavation needed for the underground levels and the connecting tunnel with the convention center. The cost of the structure was estimated at $520 million.[88]

The business climate for the Marriott Marquis Washington, DC improved dramatically after ground was broken. On May 3, 2011, the hotel received its first convention-related business when the Ассоциация армии США agreed to take space in the hotel for 2014, 2015, and 2016.[89] By August 2012, the hotel secured 15 contracts for about 210,000 room nights through 2021.[90] In September 2011, Marriott announced it and Capstone Development would build a Кортъярд Марриотт и Резиденция Инн Марриотт on Marriott-owned land north of the Marriott Marquis. Together, the hotels would provide 500 rooms. Marriott asked for $35 million in TIF funds from the city for the $172 million project, but the city (which was near its borrowing cap) said it was "not entertaining new TIF applications right now."[91] In June 2012, Marriott signed a $210 million contract to operate four hotels owned by Gaylord Entertainment. The agreement gave Marriott control over the Gaylord Resort Hotel at National Harbor, helping to eliminate that hotel as a competitor for the Washington Marriott Marquis (or at least reduce the competitive impact).[92] Additionally, PKF Hospitality Research reported in July 2012 that demand for hotel rooms in Washington, D.C., was projected to outpace supply through 2016, even with the addition of the Marriott Marquis Washington, DC and other planned and under-construction hotels.[93]

Marriott Marquis Washington, DC began to rise above ground in August 2012, halfway through its construction schedule. Although engineers still had 15 feet (4.6 m) to dig, most of the foundations and below-ground ballroom and meeting room space were complete. (Officials said the hotel had to dig a total of 90 feet (27 m) below ground). Construction officials said a platform would be built at grade which would support continuing construction below ground as well as construction above it.[90] Marriott was given permission to place 17 mobile trailers on its unused lots north of the construction site in November 2012. The trailers served as temporary offices for the construction foremen and leaders. A grand opening date of May 1, 2014, was set.[94]

Dan Nadeau, the hotel's general manager (hired on March 21, 2013) told the Вашингтонский деловой журнал in mid-April 2013 that the hotel was on track for bookings and to open on time. The hotel also reported booking the annual meetings of the Американская академия семейных врачей (6,500 total attendees) for October 2014, the Семейные, карьерные и общественные лидеры Америки (5,000 total attendees) for July 2015, and the Американская стоматологическая ассоциация (40,000 total attendees) for November 2015.[95]

Design lawsuit

The hotel's general contractor, Hensel Phelps Construction Co., alleged that Cooper Carry Inc., the hotel's architect of record, failed to property design the structure. Hensel Phelps identified 20 areas of concern, which included below-grade structures, ceiling materials, door hardware, duct work, the gutter and downspout systems for entrance canopies, the smoke control system, stairwells, the tops of walls in guestrooms, windows, and more. Hensel Phelps also claimed that Cooper Carry failed to perform its work in a timely manner (forcing the contractor to miss deadlines) and violated basic "стандарт заботы " obligations. The two parties engaged in mediation, but were unable to come to an agreement. In October 2015, Hensel Phelps filed an $8.5 million lawsuit against Cooper Carry in federal court.[96]

Hotel opening and operation

The hotel opened on May 1, 2014, with a ribbon-cutting ceremony six weeks later. It was the 4,000th hotel for Марриотт Интернэшнл, and with 1,175 rooms, the largest hotel in Washington, DC.[97]

The hotel in October 2014

Exterior/structure

The 15-story building includes a 5,200 square-foot outdoor event terrace and seven below-grade levels housing event space, 400 parking spaces, and a tunnel to the Walter E. Washington Convention Center.[88][98][99]

Внешний вид Неомодерн structure is glass and steel. It also incorporates the facade of the historic former headquarters of the American Federation of Labor/Pipefitters Union Building, а Чикагская школа brick and limestone building built in 1916.[100]

Interior/amenities

The hotel features an atrium with a glass skylight,[101] and a 56-foot (17 m)-high lobby sculpture.[90] Roughly 18,000 square feet (1,700 m2) of space on the mezzanine overlooks the atrium. Six hospitality suites exist on the mezzanine level as well.[102] Other amenities include a concierge level lounge with outdoor patio, and a two-story 8,000-square-foot (740 m2) fitness center.[90] The hotel has 1,175 guest rooms, including 46 suites. Two suites are very large "Presidential suites" and six are medium-sized "Vice Presidential suites."[103]

Столовая

The lobby has a large bar and lounge area, and there are four separate restaurant spaces.[90] At opening, the restaurants were Anthem, The Dignitary, and High Velocity, while the final restaurant space was vacant.[104]

Гимн is a breakfast-and-lunch-only diner accessible from the hotel lobby serving burgers, sandwiches, and shakes inspired by the Горячие магазины restaurants co-founded by Дж. Уиллард Марриотт that preceded Marriott Corporation.[105]

The Dignitary is a cocktail lounge housed in the old Pipefitters Union building with a menu focused on whiskey.[106]

Высокая скорость is a sports bar with 36 flat-screen TVs and a ticker tape scrolling the latest sports scores visible from L Street and 9th Street.[104]

Arroz was a Spanish restaurant that recently closed. Знаменитый повар Mike Isabella signed a deal to open a restaurant in the Marquis in 2016.[107] Upon opening, the restaurant received three stars from Вашингтон Пост food critic Tom Sietsema.[108] The operators of the restaurant filed for bankruptcy in December 2018.[109]

Meetings/events

Four meeting levels are located underground.

  • Meeting Level 1, just below the ground floor, contains small meeting rooms.[110]
  • Meeting Level 2 below it contains the Marquis Ballroom, a 30,000 square feet (2,800 m2) room with no columns and 22-foot (6.7 m) high ceilings. The foyer of the ballroom receives natural light from the atrium above. A large delivery area in back permits large exhibits and automobiles to access the ballroom. В Walter E. Washington Convention Center is also accessible from this level via an underground concourse.[103]
  • Meeting Level 3 contains additional meeting room space, although these rooms are larger than those on Meeting Level 1.[111]
  • Meeting Level 4 contains two ballrooms, the Independence Ballroom and the Liberty Ballroom. Each ballroom has 10,800 square feet (1,000 m2) of column-free space, and 20-foot (6.1 m)-high ceilings. Numerous additional small meeting rooms are also located on this level.[112]

The Marquis has hosted many events, including weddings,[113] charity events,[114] political forums,[115] religious conferences,[116] and an inaugural ball.[117]

Сотрудники

The Marquis had agreed to hire 51% of its employees from Washington, DC residents, and Marriott partnered with Доброжелательность of Greater Washington to create a hospitality jobs training program, hiring 178 District residents through the program by opening day.[118]The nearly 900 employees of the Marriott Marquis Washington, DC voted during their orientation, in a card check neutrality election, to join Local 25, UNITE Here which represents hotel workers in the Washington, DC metropolitan area.[119]

Рейтинг

В марте 2017 г. Cvent, an event management company, ranked the Washington Marriott Marquis 72nd in its annual list of the top U.S. hotels for meetings.[120]

Рекомендации

  1. ^ Пианин, Эрик. «Гала-дебют состоится в долгожданном конференц-центре». Вашингтон Пост. December 10, 1982.
  2. ^ Hedgpeth, Dana. "Convention Group's Chief Quits; Mobley Drew Fire As Center Lagged." Вашингтон Пост. 24 марта 2000 г.
  3. ^ Melton, R.H. "Convention Center Plans Unveiled." Вашингтон Пост. 30 мая 1990 года.
  4. ^ Evans, Judith. "High Hopes Surround Convention Center." Вашингтон Пост. October 2, 1998.
  5. ^ Хаггерти, Мэриэнн. "Land Gets New Lease on Life." Вашингтон Пост. May 24, 1999.
  6. ^ Hedgpeth, Dana. «Округ Колумбия весит субсидию на гостиницу в конференц-центре». Вашингтон Пост. 13 августа 2001 г.
  7. ^ Cubé, Christine. "Site Near Convention Center to Fetch $43M." Вашингтонский деловой журнал. 23 октября 2000 г. Accessed 2013-01-03.
  8. ^ Хаггерти, Мэриэнн. "A TIF Over Building Funds." Вашингтон Пост. October 9, 1999. A TIF is a way of financing development. The government issues bonds whose interest and principal are paid by the tax revenues generated by the development. The money generated by the bond issue is given to the developer, who does not have to pay it back. The District of Columbia first authorized TIF in 2003. Up to $300 million in bonds could be issued, although each application must be approved by the chief financial officer, the mayor, and the council before bonds can be issued.
  9. ^ The hotel would have expanded onto an empty lot on the northwest corner of 7th and I Streets NW. В Международное братство электромонтажников Building was constructed on this quarter-block site in 2004. See: Hedgpeth, Dana. «Округ Колумбия весит субсидию на гостиницу в конференц-центре». Вашингтон Пост. 13 августа 2001 г.
  10. ^ а б Hedgpeth, Dana. "Convention Center Hotel Is a Gamble." Вашингтон Пост. April 21, 2003.
  11. ^ Hedgpeth, Dana. "A Crunch Looms for Hotel Rooms In District." Вашингтон Пост. 27 ноября 2000 г.
  12. ^ Wilgoren, Debbi and Hedgpeth, Dana. "A D.C. Inner Harbor, Without Water." Вашингтон Пост. April 13, 2001.
  13. ^ Хеджпет, Дана и Спиннер, Джеки. «Участники торгов соперничают за строительство отеля». Вашингтон Пост. 9 августа 2001 г.
  14. ^ Hedgpeth, Dana. "D.C. Delays Selection of Hotel Developer." Вашингтон Пост. 14 декабря 2001 г.
  15. ^ Hedgpeth, Dana. "D.C. Envisions Issuing Bonds to Fund Hotel." Вашингтон Пост. October 30, 2002.
  16. ^ Fernandez, Manny and Hedgpeth, Dana. "District Convenes Its Center Celebration." Вашингтон Пост. March 30, 2003; Hedgpeth, Dana. "Builders of Conference Space Find Perfection Comes at a Price." Вашингтон Пост. March 31, 2003.
  17. ^ Ирвин, Нил. "Mayor Wants D.C. to Build, Own Hotel." Вашингтон Пост. 17 декабря 2003 г.
  18. ^ Hedgpeth, Dana. "Meeting Expectations." Вашингтон Пост. March 29, 2004.
  19. ^ а б Pearlstein, Steven. "Hotel Plan Offers Right Questions, Wrong Answers." Вашингтон Пост. 23 апреля 2004 г.
  20. ^ а б Hedgpeth, Dana and Irwin, Neil. "New Proposal Emerges for Old Convention Center." Вашингтон Пост. 8 апреля 2004 г.
  21. ^ а б "Monday Morning." Вашингтон Пост. May 17, 2004.
  22. ^ а б Irwin, Neil and Hedgpeth, Dana. "Library Wins in Current Site Plan." Вашингтон Пост. 16 июля 2004 г.
  23. ^ а б c Hedgpeth, Dana. "Convention Center Board Delays Hotel Vote." Вашингтон Пост. 5 ноября 2004 г.
  24. ^ Pearlstein, Steven. "Waiting for a Middle-Ground Breaking." Вашингтон Пост. 15 октября 2004 г.
  25. ^ Hedgpeth, Dana. "Intermediary Seeks a Deal in Hotel Dispute." Вашингтон Пост. 1 ноября 2004 г.
  26. ^ а б c Hedgpeth, Dana. «Правление съезда поддерживает мэра на территории отеля». Вашингтон Пост. 3 декабря 2004 г.
  27. ^ McElhatton, Jim. "Mayor Ties Library, Development." Вашингтон Таймс. 24 марта 2005 г.
  28. ^ Hedgpeth, Dana. "Bethesda Community Is Hot Property." 18 апреля 2005 г.
  29. ^ Hedgpeth, Dana. "D.C. Delays Plans for Old Convention Center Site." Вашингтон Пост. May 4, 2005.
  30. ^ Vadum, Matthew. "D.C. Mayor's Proposal May Revive Stalled Redevelopment Project." The Bond Buyer. 25 мая 2005 г.
  31. ^ Vadum, Matthew. "Old D.C. Convention Center Site Gets Go-Ahead for Redevelopment." The Bond Buyer. June 8, 2005.
  32. ^ а б Hedgpeth, Dana. "Council Gets Authority In Hotel Siting Dispute." Вашингтон Пост. June 7, 2005.
  33. ^ Hedgpeth, Dana. "District, Developer May Be Competing for Property." Вашингтон Пост. 5 августа 2005 г.
  34. ^ а б c Hedgpeth, Dana. "У округа Колумбия есть сделка по поводу сайта конференц-отеля". Вашингтон Пост. 23 августа 2005 г.
  35. ^ а б c Madigan, Sean. "Mayor Pitches Official Plan for Convention Hotel." Вашингтонский деловой журнал. February 27, 2006.
  36. ^ а б Ирвин, Нил. "Consultants Endorse Convention Hotel Plan." Вашингтон Пост. 12 сентября 2005 г.
  37. ^ а б c d Hedgpeth, Dana and Lazo, Alejandro. "Convention Center Hotel in Jeopardy." Вашингтон Пост. September 12, 2007.
  38. ^ а б Киллиан, Эрин. «Застройщик, округ Колумбия, договорился об отеле с конференц-центром». Вашингтонский деловой журнал. January 27, 2006.
  39. ^ а б c d е ж грамм час я j Hedgpeth, Dana. "In Need of a Place to Stay." Вашингтон Пост. 19 февраля 2007 г.
  40. ^ Hedgpeth, Dana. "Gould Made Peace and a Deal for Hotel Site." Вашингтон Пост. 6 февраля 2006 г.
  41. ^ The deal required city council approval, however. See: Madigan, Sean. "Mayor Pitches Official Plan for Convention Hotel." Вашингтонский деловой журнал. February 27, 2006.
  42. ^ Local zoning regulations required that 200 units of housing by built on the old convention site.
  43. ^ For several decades, Gould was a partner in PMI Parking, one of the largest parking lot and parking garage companies in the D.C. metro area.
  44. ^ а б Лазо, Алехандро. «Земельный участок в округе Колумбия открывает путь для отеля в конференц-центре». Вашингтон Пост. 2 ноября 2007 г.
  45. ^ а б Hedgpeth, Dana and Kirkham, Chris. "Not Ready to Make Way for Marriott." Вашингтон Пост. 24 июля 2006 г.
  46. ^ "D.C. Officials Plan to Acquire Site in Path of Downtown Hotel." Вашингтон Пост. 18 декабря 2006 г.
  47. ^ а б c Hedgpeth, Dana. "Convention Center Not Living Up to Lofty Goals." Вашингтон Пост. 19 февраля 2007 г.
  48. ^ Washington, D.C., had a legal предел долга of 17 percent of expenditures. To improve the city's dismal bond rating and low interest payments, the city adopted a voluntary debt cap of 12 percent.
  49. ^ а б O'Connell, Jonathan. "CFO Reissues Debt Warning to Mayor, D.C. Council." Вашингтонский деловой журнал. July 10, 2008. Accessed 2013-01-12.
  50. ^ а б Pearlstein, Steven. "It's Time for Subsidies to Subside in D.C." Вашингтон Пост. 23 марта 2007 г.
  51. ^ A side-issue involved construction of the 50,000-square-foot (4,600 m2) meeting center, agreed to in February 2006. At that time, Marriott agreed to let the city build this meeting center on part of Marriott-owned land just north of the convention headquarters hotel site. Marriott would build zoning-required housing on the rest of the land. But Marriott changed its mind, and asked the city to buy the parcel for $50 million. The city declined to do so, which put the February 2006 construction agreement in jeopardy. Even if the city did purchase the land, Marriott would be forced to lease it back for the convention headquarters hotel. The city said it would do so for $5 million a year, but Marriott balked and offered to pay $500,000 to $600,000 a year.
  52. ^ а б Lazo, Alejandro and Hedgpeth, Dana. "Marriott Agrees to Smaller Hotel." Вашингтон Пост. 22 сентября 2007 г.
  53. ^ Schwartzman, Paul. "D.C. Convention Center's Hotel Set to Open in 2011." Вашингтон Пост. 25 сентября 2007 г.
  54. ^ а б Фредерик, Мисси. "Marriott International Not Worried About Financing." Вашингтонский деловой журнал. 6 октября 2008 г. Accessed 2013-01-12.
  55. ^ "Mixed-Use Project Awaits D.C. Approval, Crucial Financing." Вашингтон Пост. 24 ноября 2008 г.
  56. ^ а б Rein, Lisa. "D.C. Council's OK May Finally Launch Long-Delayed Convention Center Hotel." Вашингтон Пост. 2 августа 2009 г.
  57. ^ Plumb, Tierney. "NCPC OKs National Naval Medical Center Master Plan Update." Вашингтонский деловой журнал. 5 февраля 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  58. ^ Фредерик, Мисси. "Washington Convention Center Authority Assembles Underwriting Team." Вашингтонский деловой журнал. 9 февраля 2009 г., accessed 2013-01-12; Funk, Lynne. "D.C. Authority Picks New Team For $187 Million Hotel TIF Deal." Bond Buyer. 10 февраля 2009 г.
  59. ^ O'Connell, Jonathan. "Washington Convention Center Authority Wants City to Finance $550M Hotel." Вашингтонский деловой журнал. 2 июня 2009 г., accessed 2013-01-12; Stewart, Nikita and Craig, Tim. "D.C. Weighs Bonds for Convention Center Hotel." Вашингтон Пост. June 4, 2009.
  60. ^ O'Connell, Jonathan. "District to Mull Convention Hotel Financing Options." Вашингтонский деловой журнал. 8 июня 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  61. ^ O'Connell, Jonathan. "D.C. Projects Could Lose Subsidies to Pay for Convention Hotel." Вашингтонский деловой журнал. 16 июня 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  62. ^ а б Craig, Tim. "Plan Limits Public Funding Of Convention Center Hotel." Вашингтон Пост. June 19, 2009.
  63. ^ O'Connell, Jonathan. "D.C. Convention Center Hotel Deal Close." Вашингтонский деловой журнал. 18 июня 2009 г., accessed 2013-01-12; Craig, Tim and Stewart, Nikita. "Plan Unites Surprising Bedfellows." Вашингтон Пост. 18 июня 2009 г.
  64. ^ а б O'Connell, Jonathan. "Public Financing of Convention Center Hotel Moves Forward." Вашингтонский деловой журнал. 30 июня 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  65. ^ а б O'Connell, Jonathan. "D.C. OKs Convention Center Hotel Financing." Вашингтонский деловой журнал. 14 июля 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  66. ^ O'Connell, Jonathan. "D.C. Council Approves Tax Increases." Вашингтонский деловой журнал. 31 июля 2009 г., accessed 2013-01-12; Temple-West, Patrick. "D.C. Council Approves $537M Hotel Plan With $206M of Debt." The Bond Buyer. 16 июля 2009 г.
  67. ^ Кастро, Мелисса. "JBG Sues D.C. Over Convention Hotel Deal With Marriott." Вашингтонский деловой журнал. 30 сентября 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  68. ^ Marriott had sold the Marriott Wardman Park to JB Cos. and CIM, which allowed the two companies to turn a substantial number of the hotel's rooms into condominium. However, the deal included a clause that allowed Marriott to back out of the deal if revenues on the remaining hotel section, which Marriott now leased, fell below a specified number. When these hotel revenues declined significantly during the Great Recession, Marriott exercised its right to stop the condo conversions. JBG Cos. wanted Marriott to release the rooms. Видеть: O'Connell, Jonathan. "What's Behind JBG's Convention Hotel Lawsuit?" Вашингтонский деловой журнал. 5 октября 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  69. ^ O'Connell, Jonathan. "D.C. Wants Court to Dismiss JBG Lawsuit." Вашингтонский деловой журнал. October 12, 2009. Accessed 2013-01-12.
  70. ^ Castro, Melissa and O'Connell, Jonathan. "JBG Suit Against D.C. Over Convention Center Hotel Survives Challenge." Вашингтонский деловой журнал. 18 ноября 2009 г. Accessed 2013-01-12.
  71. ^ O'Connell, Jonathan. "Nickles Strikes Back on Convention Hotel." Вашингтонский деловой журнал. December 2, 2009. Accessed 2013-01-12.
  72. ^ O'Connell, Jonathan. "Convention Hotel Suit Dismissal Denied — Again." Вашингтонский деловой журнал. 6 января 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  73. ^ O'Connell, Jonathan. "Marriott International Sues JBG Cos. Over Convention Center Hotel." Вашингтонский деловой журнал. 15 января 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  74. ^ Rein, Lisa. "Convention Center Still Waits for Hotel." Вашингтон Пост. January 18, 2010.
  75. ^ "Washington Convention and Sports Authority Sues JBG Over Hotel Deal." Вашингтонский деловой журнал. 22 января 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  76. ^ "D.C. Sues JBG Over Convention Center Hotel." Вашингтонский деловой журнал. 22 февраля 2010 г. Accessed 2013-01-012.
  77. ^ Krouse, Sarah. "No Word Yet From JBG After Judge Dismisses Convention Hotel Lawsuit." Вашингтонский деловой журнал. 30 марта 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  78. ^ "Omnibus Memorandum Opinion And Order" (PDF). www.nixonpeabody.com. Superior Court for the District of Columbia Civil Division. Получено 2010-04-23.
  79. ^ "Convention Center Hotel Clears Hurdle." Вашингтонский деловой журнал. March 31, 2010. Accessed 2013-01-12.
  80. ^ Temple-West, Patrick. "Court Puts D.C. Hotel Back in Play." Bond Buyer. April 5, 2010; "D.C. Hotel Bonds Are Back in Play." Вашингтонский деловой журнал 5 апреля 2010 г., accessed 2013-01-12.
  81. ^ Rein, Lisa. "Parties Working on Settling Lawsuit Over D.C. Hotel." Вашингтон Пост. 30 марта 2010 г.
  82. ^ "D.C. Gives JBG Deadline on Convention Hotel Appeal." Вашингтонский деловой журнал. 3 июня 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  83. ^ "Attorney General: D.C. Lawsuit Against JBG Back On." Вашингтонский деловой журнал. 9 июня 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  84. ^ "Marriott, JBG Agreement Clears Convention Hotel." Вашингтонский деловой журнал. July 7, 2010. Accessed 2013-01-12
  85. ^ O'Connell, Jonathan. "Deal Reached on Convention Center Hotel." Вашингтон Пост. July 7, 2010.
  86. ^ а б Temple-West, Patrick. "Debt Reopens Door to D.C. Project." The Bond Buyer. 18 октября 2010 г.
  87. ^ Нейбауэр, Майкл. "Convention Center Hotel Construction to Finally Begin." Вашингтонский деловой журнал. 12 июля 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  88. ^ а б Кравиц, Дерек. "Convention Center Hotel Begins to See Light of Day." Вашингтон Пост. November 11, 2010; "Marriott Breaks Ground on Convention Center Hotel in D.C." Вашингтонский деловой журнал. 11 ноября 2010 г. Accessed 2013-01-12.
  89. ^ "Marriott Marquis Signs First Contract." Вашингтонский деловой журнал. May 4, 2011. Accessed 2013-01-12.
  90. ^ а б c d е Нейбауэр, Майкл. "Convention Gotel Ready to Rise." Вашингтонский деловой журнал. 24 августа 2012 г. Accessed 2013-01-12.
  91. ^ O'Connell, Jonathan. "D.C. Is Asked to Help Finance Two Hotels." Вашингтон Пост. 19 сентября 2011 г.
  92. ^ Дуглас, Даниэль. "With Gaylord Deal, Marriott Seals Hold on D.C. Convention Market." Вашингтон Пост. 1 июня 2012 г.
  93. ^ Parham, David. "Demand for Hotel Rooms in Washington Expected to Continue Outpacing Supply." Вашингтон Пост. 9 июля 2012 г.
  94. ^ Нейбауэр, Майкл. "17 Trailers for the Marriott Marquis, Bloomingdale Lounge." Вашингтонский деловой журнал. 12 ноября 2012 г. Accessed 2013-01-12.
  95. ^ Cooper, Rebecca. "Marriott Hires GM for D.C. Convention Center Hotel." Вашингтонский деловой журнал. 22 марта 2013 г., accessed 2013-04-17; Cooper, Rebecca. "Convention Center Marriott Marquis Gets Major Meeting Bookings." Вашингтонский деловой журнал. 15 апреля 2013 г., accessed 2013-04-17.
  96. ^ Neibauer, Michael (November 6, 2015). "Alleged design flaws in Marriott Marquis spur $8.5M lawsuit". Вашингтонский деловой журнал. Получено 6 ноября, 2015.
  97. ^ Bhattarai, Abha (June 15, 2014). "Six weeks after its opening, Marriott Marquis hosts ribbon-cutting ceremony". Вашингтон Пост.
  98. ^ "Marriott Marquis - Washington, D.C." Торнтон Томасетти. Получено 13 декабря 2018.
  99. ^ "Marriott Marquis". Quadrangle Development. 2013. Получено 27 июня, 2014.
  100. ^ "Marriott Marquis Washington, D.C., Bets Big on Group Business". Lodging Magazine. 2014-07-30. Получено 2017-04-27.
  101. ^ "Electrify Your Events at DC's Newest Convention Hotel." Marketing brochure. Marriott International. 2012, стр. 6. Accessed 2013-01-12.
  102. ^ "Electrify Your Events at DC's Newest Convention Hotel." Marketing brochure. Marriott International. 2012, стр. 7. Accessed 2013-01-12.
  103. ^ а б "Electrify Your Events at DC's Newest Convention Hotel." Marketing brochure. Marriott International. 2012, стр. 11. Accessed 2013-01-12.
  104. ^ а б Sidman, Jessica (May 5, 2014). "Three New Restaurants Open in the Marriott Marquis". Вашингтонская газета.
  105. ^ Judkis, Maura (May 6, 2014). "Hot Shoppes nostalgia comes at a price at the Marriott Marquis". Вашингтон Пост.
  106. ^ Frederick, Missy (May 2, 2015). "The Dignitary Goes All In on Bourbon". Пожиратель DC.
  107. ^ Cooper, Rebecca (July 11, 2016). "Marriott Marquis in Washington finally lands a celebrity chef". Вашингтонский деловой журнал.
  108. ^ Sietsema, Tom (October 12, 2017). "Arroz means rice — and so much more". Вашингтон Пост.
  109. ^ Anna Spiegel; Jessica Sidman (December 12, 2018). "Mike Isabella's Restaurant Group Is Going Out of Business". Вашингтонский.
  110. ^ "Electrify Your Events at DC's Newest Convention Hotel." Marketing brochure. Marriott International. 2012, стр. 9. Accessed 2013-01-12.
  111. ^ "Electrify Your Events at DC's Newest Convention Hotel." Marketing brochure. Marriott International. 2012, стр. 13. Accessed 2013-01-12.
  112. ^ "Electrify Your Events at DC's Newest Convention Hotel." Marketing brochure. Marriott International. 2012, стр. 15. Accessed 2013-01-12.
  113. ^ Bhattarai, Abha (February 13, 2015). "Lavish Indian weddings help D.C.-area hotels turn handsome profit". Вашингтон Пост.
  114. ^ "RECAP: 2015 Ambassadors Ball". The Washington Lobbyist. 12 сентября 2015 года.
  115. ^ Henneberger, Melinda (September 19, 2014). "Obama, Biden, Hillary Clinton espouse the importance of women in politics". Вашингтон Пост.
  116. ^ Smith, Samuel (February 7, 2018). "400 Muslim, Christian, Jewish Leaders Sign 'Washington Declaration' for Religious Tolerance". Christian Post.
  117. ^ Wehrman, Jessica (January 17, 2017). "Inauguration 2017: Ohioans take in dinner, Heartland Ball". Dayton Daily News.
  118. ^ Bhattarai, Abha (March 20, 2015). "Nearly a year in, Marriott Marquis says job training program has worked". Вашингтон Пост.
  119. ^ https://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/muriel-bowser-does-hotel-housekeepers-work-for-a-morning/2014/09/02/41099a0a-32a8-11e4-a723-fa3895a25d02_story.html
  120. ^ Neibauer, Michael (March 28, 2017). "Six D.C.-area hotels land in Cvent's top 100 for U.S. meetings". Вашингтонский деловой журнал. Получено 29 марта, 2017.

внешняя ссылка